時間：2023-01-27 00:45:58
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇清工合同，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
木工清包合同范文1甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和相關規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，本著平等互利、相結(jié)合的原則，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，達成以下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條、工程概況和承包方式：
1、工程名稱
2、工程地點：
3、工程承包范圍：
3.1、依據(jù)甲方提供的圖紙、設計變更及會審紀要顯示的全部主體工程。乙方不得以任何理由對圖紙所示內(nèi)容甩項，如有發(fā)生將按市場價格的三倍扣除乙方工程款。
3.2.1、模板工程：依據(jù)現(xiàn)有施工條件完成施工內(nèi)容所需的模板工程全部工作內(nèi)容、材料、機具等;施工主體結(jié)構(gòu)模板的全部制作、安裝、拆除、打眼(含：二層結(jié)構(gòu)預插剛筋眼)、超平、放線、預留空洞(含：電梯顯示屏洞口)、地下室止水帶、放線空的留置安裝、塔吊基礎、工完場清，安全文明施工等工序、做到活完料盡場地清。
3.2.2、乙方自帶手動工具，手動電鋸、電鉆、線繩、加班所用照明燈具、電線等，竣工后甲方的所有輔材入庫碼放。
3.2.3、乙方人員必須保證質(zhì)量，嚴禁材料浪費。對于亂鋸方木、模板者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。對于墻柱模板的尺寸控制根部距地面不應大于1厘米，如超出1厘米根部的封堵有乙方完成，在混凝土澆注以后出現(xiàn)的脹膜、凸臺有乙方自行清理剔鑿。對于已施工的樓層所用材料必須清理干凈，電井間、外架、室內(nèi)、不允許有模板和方木，扣件、山型卡、鋼管、對拉絲、如不及時清理按所用工日的三倍計算。此費用有乙方承擔。后澆帶、放線口的留置，支拆如到時甩項，按所用工日的三倍計算，此費用有乙方承擔。施工期間嚴禁拆除外加連墻桿，如施工需要經(jīng)管理人員同意后，拆除后立即恢復。如到時不積極恢復，公司將派人處理。費用由乙方承擔。
3.2.4、 木工完模后，剩余的對拉絲、雙面膠、殘留混凝土的清理和所用鋼管、扣件、山型卡，對拉絲、模板、方木等所用材料的分類清理堆放，必須有專業(yè)人員把現(xiàn)場清掃干凈，方可交給下一班組，如有垃圾未及時清理影響下班組施工，公司將派專人清掃。每一個工日按三個計算(含管理費一個工日)，零星用工每工日 150元，由此產(chǎn)生的費用從乙方工程款中扣除。 主體結(jié)束以后的清理歸類;如到時未按合同要求去做。公司將直接派人，每一個工日按三個計算(含管理費一個工日)，零星用工每工日 150元。在竣工結(jié)算時此費用從乙方中工程款扣除。預留孔、打眼必須積極配合，如甩項不打，公司將安排人，費用扣除乙方。
3.2.5、上工地必須戴安全帽，外邊操作系好安全帶，發(fā)現(xiàn)一次不戴安全帶、安全帽者罰款50元，從工程款扣除。
3.2.6、乙方無條件服從公司和甲方的管理，按圖紙施工;不得甩項如有甩項將按市場價格的3倍扣除乙方。
3.2.7、允許偏差按規(guī)范，若偏差超出規(guī)范以上驗收過不去的，每次罰200元，立刻派人處理，情節(jié)嚴重者的甲方造成的一切損失由乙方全面負責。
3.2.8、 乙方進場工人必須是熟練的技術工，服從公司和甲方管理人員的安排。工作中任勞任怨，因無故頂撞甲方公司管理人員的，發(fā)現(xiàn)一次處罰300元，情節(jié)嚴重將對該班組處罰500—1000元。情節(jié)嚴重者送公安機關處理。
第二條、承包方式：本工程實行包人工、包工期，包安全、包質(zhì)量、包交工 。
第三條 、施工進度、質(zhì)量及文明施工
1、 嚴格按甲方所提供的施工進度計劃施工，保證在月達到主體節(jié)頂 。(注：因材料、停電、天氣等原因造成的主體不能按期完成，、工期可順延)。質(zhì)量達到優(yōu)良工程等級標準嚴格按施工圖紙會審紀要及設計變更及現(xiàn)行國家技術規(guī)范、工程驗收標準執(zhí)行。
2、由于乙方人員不足和其他原因造成工期延慢，每拖一天罰款3000元。
3、施工人員施工期間必須按照建筑安全操作規(guī)范及工地的規(guī)章制度進行施工，若違章操作、野蠻施工出現(xiàn)工傷事故由乙方承擔一切經(jīng)濟損失。
4、由于乙方在施工中，工程質(zhì)量差，進度達不到要求，現(xiàn)場文明施工做不到，甲方有權利令其退場，甲方按乙方完成工程量的50%給于結(jié)算。余款作為賠償費用。對于監(jiān)理，業(yè)主的罰款公司將加倍處罰。
第四條 勞動紀律：
A、 乙方除嚴格遵守總承包單位針對本工程制度的有關規(guī)章制度外，由下列情形之一的，將根據(jù)情節(jié)輕重，給于清退出場、不予結(jié)算或按已完工程結(jié)算50%的處理。
1、造成重大安全質(zhì)量事故的。
2、不能按合同約定履行合同，人員少，質(zhì)量次，進度不能保證的。
3、無故停工，中途退場的。
4、不服從甲方管理人員指揮，頂撞、侮辱、謾罵、毆打甲方管理人員的。
5、群眾賭博、打架斗毆(含內(nèi)部)、喝酒鬧事和有盜竊行為的。
五、合同價款：
甲方按建筑面積每平方米工費、管理費和利潤的總價(此價格在施工中不在增加)，竣工以實際建筑面積結(jié)算。 在施工期間因乙方存在的問題有乙方自行搞定監(jiān)理。
六、付款辦法及結(jié)算方式：
6.1本工程無工程預付款，付款進度與業(yè)主付款同步，工程進度款支付按照施工進度的計劃每月20日前由施工隊填報本月完成工程量，經(jīng)項目負責人審核后，報項目部結(jié)算室進行統(tǒng)一上報，每月根據(jù)業(yè)主付款情況按一定比例支付乙方當月工程量款，主體結(jié)構(gòu)完成支付已完工程量的60%，工程竣工驗收合格后支付已完工程量的90%，工程移交給甲方并完成竣工結(jié)算審核后30日內(nèi)付至結(jié)算總款的95%，留5%作為質(zhì)量保修金，工程保修期滿30日內(nèi)付清余款，工程保修期二年。
6.2承包方應具有一定墊資能力，不得強行索要工程款。
七、工程質(zhì)量等級：合格，(主體工程為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))
八、雙方責任和義務：
1、甲方責任和義務
(1)、乙方自己復印一套完整的施工圖紙(施工圖紙、圖紙會審、變更、技術交底找甲方領取，復印后及時上交)。如有變更圖紙、技術交底，應在第一時間內(nèi)通知乙方。
(2)、甲方負責施工現(xiàn)場的各項管理工作，給乙方創(chuàng)造一個良好的施工環(huán)境，并對工程質(zhì)量嚴格把關，對不合格工程勒令限期整改。
(3)、保證原材料及時無誤地供應到現(xiàn)場，(乙方提前上報所需要的材料)。
(4)、甲方派技術員一名，施工控制軸線、標高由甲方施工四個角的主軸，二次放軸線由乙方工長、技術員放線，甲方復驗核查。
2、乙方責任和義務：
(1)、乙方施工必須接受甲方審驗，對所屬人員進行施工安全、遵紀守法、遵守甲方的各種管理制度的教育。參加本工程施工的技術人員(工長、施工技術員、質(zhì)檢員、安全員、取樣員以及特種工、操作人員、架子工、電焊工、電工、等)都必須證件齊全持證上崗。施工人員進場十日內(nèi)，乙方及時向甲方或公司報施工管理人員、特種工人員和職工花名冊、并辦理務工許可證、臨時戶口暫住證，并承擔由此引起的罰款。
(2)、乙方組建一支過硬的項目管理人員。乙方代表及工種專業(yè)負責人必須在現(xiàn)場跟班作業(yè)，離開工地時應向甲方負責人請假，并另行安排人員負責工地工作。
(3)、乙方應根據(jù)甲方在工期、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，組織勞動力。農(nóng)忙季節(jié)施工人員不低于正常施工的80%以上，保證連續(xù)施工不影響正常工期。如乙方原因每延誤一天罰款 200 元。
(4)、因乙方原因造成的工程質(zhì)量、進度、安全問題由乙方承擔全部責任，包括上級主管部門、業(yè)主及監(jiān)理工程師開具的質(zhì)量、進度、安全處罰單。
(5)、乙方應嚴格執(zhí)行施工組織設計編制的施工進度計劃和根據(jù)工程施工實際情況編制的月進度計劃、周進度計劃，若因乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔全部責任。
(6)、所用鋼管、扣件、山型卡，對拉絲、模板、方木等所用材料，按甲方指定地點分類堆放。
九、本合同書有效期：
本合同雙方簽字蓋章后生效，在乙方完成合同書內(nèi)的工作內(nèi)容工程款付清后即截止。本合同書條款項目部必須嚴格執(zhí)行。
十、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商，協(xié)商條款與本合同共享法律效力。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
木工清包合同范文2發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
1、工程名稱:
2、工程地點：
3、結(jié)構(gòu)形式：磚混結(jié)構(gòu)
4、以圖紙建筑面積計算，每平方米元。
為了明確責任，按質(zhì)量完成建筑工程，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等現(xiàn)行法律，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致。簽訂如下協(xié)議共同遵守。
一、承包方式用工期
1、本工程人工費清包工包干：木工工程按實際圖紙面積計算
2、開工日期：工程自月月竣工驗收。
二、支付與結(jié)算
木工工程按工程進度分批付工程工資，根據(jù)完成量工程款按 %支付工程款，全部完工后其余尾款待工程驗收后結(jié)清。
三、工程施工
本工程嚴格按照圖紙設計和相關規(guī)范、國標要求進行施工，不得任意變更設計，必須經(jīng)甲方簽認后生效。
四、外架搭建主體有清包工木工完成工程。
五、雙方責任：
甲方：開工前應交乙方施工圖紙二份，負責施工過程中產(chǎn)生的損耗。 乙方：
1、嚴格按照施工圖紙和技術說明進行施工，確保施工質(zhì)量，按照規(guī)定的時間如期完成交付工程。
2、工程質(zhì)量不符合合同要求，返工均由乙方承擔所有損失，工程拖延一天向甲方支付工程款的1%作為違約金。
六、安全文明施工
乙方按有關規(guī)定，采取嚴格控制的安全防護措施，并按照國家法律承擔因此發(fā)生的費用。
七、安全要求
1、乙方必須按照公司安全管理要求及時對職工進行安全教育，包括安全書面和口頭底、崗前交底。
2、如發(fā)生安全事故，應立即上報甲方，事故責任損失在20xx元以內(nèi)的由乙方自負;在20xx元以上，根據(jù)事故原因由甲乙雙方協(xié)商負責;但事故的日常工作由乙方負責。
3、乙方必須本著以人為本的原則，教育職工自覺遵守安全操作規(guī)程，不得違背指揮和違章作業(yè)，有安全隱患的及時修正。
八、本工程二次結(jié)構(gòu)由清包工整體施工完成。
九、附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)簽字后即時生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
木工清包合同范文3發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其它相關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿和誠信的原則。
一、工程名稱：東平縣彭集鎮(zhèn)彭集商貿(mào)新城一期
二、工程結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模：框架結(jié)構(gòu)。
三、工程面積：一期六棟
四、承包范圍：
1、單項包人工、包材料工程。
2、乙方提供現(xiàn)場一次結(jié)構(gòu)和二次結(jié)構(gòu)所有木板、木方、大小螺桿、螺帽、步步緊、三星扣、大小電鋸、電焊機、釘子、鐵絲、脫木漆、膠帶、內(nèi)架塔、拆等木工所用的一切人工及材料(除鋼管、扣件、頂絲、二次結(jié)構(gòu)人工由甲方負責)，其余由乙方提供。
3、木工班組要層層清理現(xiàn)場，如果不按時清理，由發(fā)包方出監(jiān)工，按每人每天150元計算，從工程量扣出，打包及打磨由承包人負責。
五、承包單價：
1、基礎按貼灰面每平方25元計算。除基礎外，按國家標準的圖紙建筑面積計算每平方120元。
六、付款方式：
2、本工程不預付工程款，按主體結(jié)構(gòu)封頂后付勞務的已完工程量的人工勞務費的70%。
3、二次結(jié)構(gòu)完成，驗收合格，公司拔款時，付已完成工程量的95%，剩余5%半年付清。
七、相關費用處理
1、萬一發(fā)生安全事故，醫(yī)藥費壹萬元以內(nèi)(含壹萬)由承包人自負。
2、由發(fā)包方負責辦理在本工程人事勞務作業(yè)和管理人員意外傷害保險(建筑團體)。
3、因停水、停電、雨雹天氣，不可抗力自然災害造成停工，工期順延。
4、工人不帶安全帽、安全繩，每人罰款100—500元。
5、承包人責任施工合同的履行，嚴格按照國家現(xiàn)行規(guī)范操作規(guī)程，驗收標準，安全生產(chǎn)，文明施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由承包人負責的各項事宜。
6、在承建項目的施工過程中，若遇施工質(zhì)量未達到要求的修補返工，因違反操作規(guī)程、違章作業(yè)或非發(fā)包人原因發(fā)生的機械設備和火災的所有損失，經(jīng)濟往來中的債權和經(jīng)營盈虧，均由承包人負責處理并承擔全部法律和經(jīng)濟責任。
7、承包方必須嚴格執(zhí)行質(zhì)量規(guī)范，按工程設計圖紙和發(fā)包方的技術交底進行施工，不得擅自修改設計，不得偷工減料。
8、承包方必須嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》和發(fā)包方的企業(yè)標準，滿足發(fā)包方質(zhì)量管理要求。
9、發(fā)包方簽發(fā)技術交底單，細化分項工程，具體標準和要求或在施工過程中書面或口頭提出質(zhì)量標準和要求，承包方必須嚴格執(zhí)行精心施工，認真自檢，確保工程質(zhì)量。出現(xiàn)任何質(zhì)量問題由承包方全部負責。
八、其它：
1、承包人不準拖欠工人工資，因拖欠工人工資產(chǎn)生的一切后果由承包人負責。
2、如施工過程中所有罰款自行負責，從工程款中扣除。
九、合同生效與終止
1、本合同雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
2、雙方履行合同全部義務，勞務報酬支付完畢，承包人向發(fā)包人交付勞務作業(yè)成果，并給發(fā)包人以及相關單位驗收合格后，合同即告終止。
3、本合同在執(zhí)行過程中若發(fā)生異議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成的提工程所在地有管轄權的仲裁委員會，申請仲裁或向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
4、發(fā)包方不能中途終止合同，如無故終止合同，發(fā)包方向承包方100%結(jié)算人工費。
5、承包方中途無故終止合同，發(fā)包方只按已完成工程量的50%結(jié)算，現(xiàn)場人員每人發(fā)1000元路費，自動離開施工現(xiàn)場，其余款項支付在發(fā)包方完工后付款。
十、合同份數(shù)：
合同正本二份，副本二份，發(fā)包方和承包人執(zhí)正副本各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
人工挖孔樁清包合同范文一甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實和信用的原則，雙方就福建海泰發(fā)展有限公司開發(fā)的大潤發(fā)國際廣場項目邊坡支護人工挖孔樁施工事項協(xié)商一致，訂立本施工承包合同。
一、 單位工程概況：
1.1工程名稱：大潤發(fā)國際廣場項目邊坡支護人工挖孔樁工程
1.2工程地點：蕉城南路東側(cè)古溪路北側(cè)
1.3工程概況：人工挖孔樁(總樁數(shù)暫定150根，視情況有變動)
(1)樁徑Ø900mm(不包括護壁150mm)，樁數(shù)150根，護壁砼自拌，強度C25,護壁鋼筋按圖配筋;樁芯為商品砼C30，鋼筋籠長度為通長配筋，配筋明細按圖紙要求施工;
(2)樁徑￠1000mm(不包括護壁150mm)，樁數(shù)120根，護壁砼自拌，強度C25,護壁鋼筋按圖配筋;樁芯為商品砼C25，鋼筋籠長度為通長配筋，配筋明細按圖紙要求施工。
二、承包范圍：人工挖土方(成孔)、人機破巖石層(入巖層)、護壁、抽水、送氧、通風、清淤渣、護壁鋼筋籠制作及安裝綁扎、樁芯砼灌注振搗及施工安全風險等全部內(nèi)容。
三、承包具體工作內(nèi)容：
3.1乙方承包各項內(nèi)容均包括：熟悉施工圖紙，布置操作地點，自檢并配合受檢，做好文明施工安全工作。做好半成品的保護工作直至承包內(nèi)容全部完成交付給甲方，做好孔內(nèi)抽水、清孔、送氧、通風等工作。
3.2乙方負責打到卵石層1.2m后擴底。
3.3護壁鋼筋的綁扎和安放(乙方應承擔鋼筋籠綁扎的附帶材料如：電焊條、扎絲、鐵絲等;固定鋼筋籠至設計標高、校中)。
3.4做好現(xiàn)場護壁混凝土澆搗。包括：混凝土振搗密實，配合試驗人員做好砼試塊及坍落度試驗。
四、承包方式：包工。
五、承包合同工期：總?cè)諝v天數(shù) 28天(有效工作日：停電、停水和不可抗拒因素除外)
開工日期：20xx年 10 月 27 日
竣工日期：20xx年 11 月 22 日
六、施工質(zhì)量：乙方嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范、安全操作規(guī)程進行施工，按現(xiàn)行施工驗收規(guī)范進行驗收合格。由于乙方施工質(zhì)量問題導致返工的材料和人工及檢測費用等由乙方承擔所有損失。質(zhì)量要求為合格。
七、工程量計算方式及承包價款：
(1)承包方式：包工不包料
(2)合同價款的確定：
①根據(jù)雙方簽字的每根樁樁長計算單樁工程量;總工程量為各單樁工程量之和;
②實樁價格按每立方米人民幣壹佰捌拾元(180元/m計價，空樁按每立方
33米壹佰陸拾元(160元/m計價;(其樁芯為C25砼，本工程合同包括樁基檢測協(xié)
③單樁工程量計算=[﹙樁徑﹢護壁 ) ²÷4×3.14 ] ×(樁長-擴大頭高)+擴大頭方量
④工程造價=各單樁工程量之和× 180元/m ³﹢各單樁空樁之和×160元/m。(以上單價不含稅金、水電費)
八、工程付款辦法：
樁基合同簽訂，乙方付甲方保證金貳萬元整(20xx0.00元整)，乙方施工人員30個班組進場退還保證金貳萬元。樁基開工后五天內(nèi)甲方付乙方生活費貳萬元整(20xx0.00元整)，中途視情況支付乙方生活費，成孔驗收挖孔人員退場前付至總款的60%，澆筑混凝土后付總工程款10%，在樁基驗收合格后付總工程款20%，年底付清余款10%。本工程不含稅，工程款結(jié)算乙方只開具收款憑據(jù)。
九、雙方權利和義務：
9.1.1甲方提前3天通知乙方進場，進場后甲方對其進行安全三級教育、文明施工、圖紙及施工技術交底、進度計劃等交底。
9.1.2甲方提供300KW電力進入施工現(xiàn)場;工程用水及生活用水到工地;甲方負責運輸?shù)缆窌惩ǎ峁┡潘ǖ溃瑓f(xié)調(diào)周邊關系。
9.1.3乙方必須有一定操作技術水平，保證施工現(xiàn)場施工人數(shù)并保持人員的相對
9.1.4產(chǎn)品質(zhì)量符合驗收標準，工作過程中班組加強自檢并記錄，合格后報監(jiān)理及甲方進行驗收，記錄樁孔深度和標高。每道工序驗收合格并辦理工序交接手續(xù)后方可進行下階段施工。出現(xiàn)不合格品由乙方無條件返工并賠償有關損失;乙方在施工過程中遇有疑難問題對施工有阻礙時，乙方不得無故半途退出施工，如無故停工造成損失由乙方承擔一切責任。
9.1.5進度要求如下：共30個施工班組，如低于30個班組，將視情況進行處罰。
9.1.6按合同規(guī)定的時間如期交工和交付驗收;如乙方由于自身原因延誤工期，每天按總工程款的1‰予以處罰，在結(jié)算總工程款中扣除。
9.2文明施工：乙方必須做好文明施工。
9.3.1安全：乙方進場前必須認真接受三級安全教育，安全技術操作規(guī)程的培訓、交底，乙方必需設立質(zhì)量、安全員，每日召開班前會，負責本班的質(zhì)量、安全工作。及時做好孔口安全圍護，對不按安全操作規(guī)程施工的，甲方、監(jiān)理可責令其立即停工，整頓并作罰款處理，如乙方人員因不按操作規(guī)程或交底施工而出現(xiàn)工傷事故的，費用由乙方承擔。
9.3.2乙方人員進入工地必須戴好安全帽，不得酒后上班，不準穿拖鞋或赤腳上班，如有違反，每發(fā)現(xiàn)一次1人次罰款50元。注意衛(wèi)生，不得隨意大小便，不得在工地和宿舍內(nèi)酗酒、鬧事、打架、賭博、偷盜。情況嚴重者，送公安機關處理。
9.4乙方自行負責與管理垂直運輸機械、小型工具如尺、吊砣、扎勾、鐵鏟、鋤頭、安全帽等。
9.5乙方收到甲方工程款后，必須盡快發(fā)放至勞務人員手中，并建立工資發(fā)放登記表，交一份到項目部存檔，作為農(nóng)民工工資發(fā)放依據(jù)。
9.6乙方必須確保工人人身安全，施工現(xiàn)場的安全一切由乙方自己負責，發(fā)生費用自理，做到文明施工，施工人員必須服從業(yè)主單位、監(jiān)理單位及甲方相關管理人員的管理，嚴格執(zhí)行甲方的安全規(guī)章制度。
9.7甲方指定同志為工地代表，乙方指定同志為工地代表，負責辦理簽證手續(xù)，協(xié)調(diào)處理相關事宜。
十、違約：
甲方發(fā)現(xiàn)乙方在質(zhì)量、進度、安全、文明施工等各方面未能滿足要求的，經(jīng)監(jiān)理提出整改而拒不實行者，可解除合同，撤離施工現(xiàn)場。由此發(fā)生的損失費用由乙方承擔。乙方在現(xiàn)場滋事、打架斗毆等進行違法活動者，按甲方有關制度予以處罰并交由司法機關處理。對于乙方的質(zhì)量問題，甲方有權根據(jù)質(zhì)量的嚴重程度進行處罰。
十一、爭議：
履行合同中若甲、乙雙方發(fā)生爭議，雙方應本著實事求是的態(tài)度協(xié)商解決，協(xié)商不下時，由工程地法院起訴。
十二、其它：
本協(xié)議未盡事宜，雙方可經(jīng)過協(xié)商另行補充。
十三、合同管理：
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具同等效力。合同經(jīng)雙方簽字后即發(fā)生法律效力，至工程完成，結(jié)清工程款后失效。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表： 代表：
身份證號碼： 身份證號碼：
年 月 日 年 月 日
人工挖孔樁清包合同范文二發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
現(xiàn)甲方將衡陽和諧服飾有限公司人工挖孔樁以包工形式承包給乙方施工，為明確甲、乙雙方的權利和義務，特簽訂如下協(xié)議：
一、承包內(nèi)容：乙方包工不包料，乙方負責樁成型、鋼筋籠制作、安裝(安裝的吊車由甲方負責)混凝土的澆灌，混凝土的振搗(混凝土由甲方負責提供)。
二、承包單價：該人工挖工樁樁徑為900mm-1500mm不等，樁護壁每邊為150mm，兩邊共300mm，甲方按每立方米 元單價承包給乙方。在施工中如遇有流沙、礫層、流泥等，按以上單價的翻倍計價，在施工中如遇有大石塊需進行放炮，價格再議。
三、結(jié)算方式：按甲方現(xiàn)場驗收實際工程量進行結(jié)算，在施工中如需要做半摸、一摸、按二摸結(jié)算。擴大頭按每根樁實際深度另加1米。
四、工期：該工程日期為有效工期40天，自乙方施工人員進場日計起。
五、付款方式：乙方施工人員進場三天后，甲方按乙方施工人員每人每天按35元/天預付生活費，每棟廠房樁基礎施工中途付貳仟元作為乙方油料費，乙方每完成一棟，甲方結(jié)算付款一棟。(乙方不負責稅務發(fā)票)。
六、甲、乙雙方權利與義務：①甲方負責處理好周邊關系協(xié)調(diào)，如因周邊關系造成工地停工超過半天，甲方按每人每天80元計算。
②該人工挖孔樁深度乙方只負責控制到見巖為止，乙方不負責入巖。
③施工中甲方負責乙方民工住宿和工棚，并保證水、電到施工現(xiàn)場，電源安裝好漏電開關，并做好排水溝或塑料膠管，施工中水電費由甲方負責。
④施工中施工人員的防護用品(安全帽、絕緣膠鞋、通風機械等)由乙方負責。
⑤乙方所有施工人員必須聽從甲方施工技術人員指揮，提高安全意識，杜絕安全事故發(fā)生，如因乙方施工人員不服從甲方技術人員指揮，造成出現(xiàn)安全事故，甲方概不負責。
⑥在施工中如出現(xiàn)異常情況，乙方必須馬上停止施工，由甲方會同設計人員作出處理后，方可進行施工，但已挖部分按實際工程量結(jié)算給乙方。
七、以上條款甲、乙雙方共同遵守，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。 本合同一式四份，雙方各執(zhí)一份，一份報送業(yè)主。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日
人工挖孔樁清包合同范文三包方： (以下簡稱：乙方) 甲方：
依照(《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 基礎人工挖孔樁分包協(xié)商一致，訂立本合同。
一、乙方承包工程范圍、承包方式、工作內(nèi)容：
(一)、乙方承包工程范圍： 工程基礎人工挖孔樁：該設計范圍內(nèi)人工挖孔樁，保質(zhì)保量、按期完成任務，達到設計、地勘和國家規(guī)范要求。
(二)、乙方承包人工挖孔樁的方式及工作內(nèi)容：1、乙方包人工、包輔助材料和工器具(如人工挖孔樁攪架、空壓機及其膠管、風鎬和二級箱體以外的電線、照明、送風等;樁護壁模板及支撐系統(tǒng)、攪拌砼器具、鋼筋房搭設、鋼筋制作機具、綁扎絲;石方鉆眼的工器具等)。
2、對每一根人工挖孔樁成孔及其多次修整，泥土、石塊、石渣起運到該樁孔2米以外15米以內(nèi);3、樁護壁鋼筋綁扎、支拆模板;4、澆筑護壁砼前后臺準備收尾工作;5、混凝土振搗密實，配合試驗員做好砼試塊及塌落度試驗及鋼筋取樣;6、無條件全力配合甲方、地勘、監(jiān)理及質(zhì)監(jiān)單位對成品孔樁的自檢、驗槽、復檢等相關檢查工作。
7、無條件聽從建設、監(jiān)理、甲方安排和指揮;8、包括施工現(xiàn)場安全
二、承包工程費用：
在合同承包范圍內(nèi)，乙方按期完成規(guī)定的工作內(nèi)容，施工質(zhì)量經(jīng)過設計、地勘等單位驗收合格，工期、安全及文明施工等均達到甲方要求，合同分項單價如下：
1、 人工挖孔樁單價按開挖深度分段計價：
人工挖孔樁按 元/立方米;
(孔樁開挖直徑按圖紙設計尺寸計算)以上單價已綜合考慮孔樁開挖遇不同地質(zhì)情況如：花崗巖孤石、花崗巖碎石、花崗巖片石、強風化花崗巖、孔樁內(nèi)有地下水及流砂、淤泥、須爆破石方的打眼等情況;包含人工攪拌、運輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護、綁扎絲、護壁鋼筋制作安裝，護壁模板材料及制作安裝。(挖土方運輸在樁孔2米以外15米以內(nèi)按甲方指定地點堆放)
2、鋼筋制作安裝/噸;(包含人工，機械，輔材)
3、混凝土澆注成型按/立方米;(包含人工，機械，輔材)
4、以上固定單價為一次性包干價格，包括完成承包范圍，工作內(nèi)容所發(fā)生的一切費用，承包單價不可調(diào)整，單價中包含處理所有障礙物等一切不可預見所發(fā)生的所有費用。
5、如果乙方達不到工期約定的要求，單價下浮10%，同時賠償甲方相應的損失。
三、質(zhì)量：
1、質(zhì)量要求：合格;
2、驗收標準：達到設計施工圖紙和地勘要求;滿足國家及省市行業(yè)有關規(guī)范、標準和規(guī)定等;
四、工期：
1、承包合同工期年月日。
2、如果因承包方原因造成工期延誤，所造成的損失按照甲方同業(yè)主簽訂的主合體有關條款進行處罰和索賠。
五、結(jié)算、履約擔保和付款：
1、結(jié)算程序：乙方所施工的分部、分項工程完工后，由現(xiàn)場施工員開具已完合格工程量施工任務書;再由內(nèi)業(yè)技術人、計量人員分別對其已完工程的質(zhì)量和工程量進行審核、驗收、計量。
2、工程進度款：乙方所施工的孔樁按月支付，工程進度款支付驗收合格(以放進樁鋼筋籠計算)的80%，余款孔樁完成時間起計算，二個月內(nèi)付清。
4、如果因乙方原因造成工程違，賠償甲方相應的損失。
六、安全文明施工：
1、乙方進場前必須認真接受甲方的三級教育，填好三級教育卡，安全技術交底工作，乙方必需設立兼職質(zhì)檢員、安全員，每日召開班前會，負責本班質(zhì)量安全工作，對不按安全操作規(guī)程施工的，甲方可責令其立即停工，整頓并作罰款處理，如乙方人員因不按操作規(guī)程或交底施工出現(xiàn)工傷事故的費用由乙方承擔。
2、乙方人員進入工地現(xiàn)場必須戴好安全帽、安全繩、安全鞋等安全勞動保護用品，不得酒后上班;不準穿拖鞋或赤腳上班，如有違反
3、乙方不得雇傭犯罪人員、童工、病人和年滿五十周歲以上人員上班。甲方安排專職安全員專門協(xié)調(diào)在乙方分包區(qū)域的防范工作，進入乙方作業(yè)區(qū)的人員違反了文明及安全的規(guī)定，均受到規(guī)定的處罰。
4、乙方嚴禁更換、動用工程的安全標志、指令警牌、護欄
5、乙方施工人員有權拒絕甲方的違章指揮，嚴格按照國家及省市有關建筑安全規(guī)范、操作流程、標準和規(guī)定等進行施工。
6、乙方必須購買相應的保險，堅決杜絕傷亡事故的發(fā)生，若發(fā)生則：100000.00元以內(nèi)乙方承擔，100000.00元以上(保險公司賠償以外的部分)甲方承擔55%，乙方承擔45%。
七、甲乙雙方職責：
甲方職責：
1、甲方為乙方提供必要的工作場地、施工工作面、施工用水、用電(不包括住宿)。
2、配合乙方組織分項工程驗收。
3、甲方有權辭退乙方不聽指揮和不聽安排的人員;如乙方不能
4、按合同支付工程款項。
乙方職責：
1、乙方必須遵守甲方各項規(guī)章制度，服從甲方統(tǒng)一指揮調(diào)度，對甲方、建設單位、監(jiān)理單位提出的整改意見必須無條件進行整改。
2、組織能勝任的工程項目管理班子和熟練的作業(yè)人員，并報甲方審批。乙方指定 為現(xiàn)場負責人。乙方負責人不得擅自離開施工現(xiàn)場且每日早、晚均要向甲方對口專業(yè)管理人員報到，偶爾離開須向甲方請假并委托負責人，如未請假離開或未委托負責人，每次罰款200元/次。
3、乙方必須按照工程施工圖紙、甲方施工方案、工藝標準、技術交底、以及甲方其它要求組織施工作業(yè);必須按期、保質(zhì)、質(zhì)量、安全地完成所承包的分項工程。
4、節(jié)假日、農(nóng)忙季節(jié)乙方必須保證現(xiàn)場的正常施工人員，否則由此造成的損失由乙方承擔。
5、文明禮貌、自覺維護周圍環(huán)境、遵守各項規(guī)章制度、不擾民。
6、施工現(xiàn)場內(nèi)，工程竣工交驗前，乙方必須配備專門的管理人員及相應的管理措施對自己的施工內(nèi)容、成品保護、半成品、材料、物資、設備等加強管理，如有損失損壞及丟失產(chǎn)生的全部損失由乙方自行承擔。
7、乙方必須在甲方指定的場地內(nèi)作業(yè)。乙方的生活、住宿，作
8、乙方必須做好承包范圍內(nèi)的成品和半成品保護工作并不得破壞其它范圍內(nèi)的成品和半成品，如有損壞及破壞，由乙方負責恢復原狀。
9、乙方進場人員詳細花名冊必須報甲方備案，工資發(fā)放必須由本人簽字認可，工資表報甲方備案;承包工程范圍內(nèi)工作內(nèi)容不得轉(zhuǎn)包，否則甲方有權終止合同。
八、成本控制：
乙方必須協(xié)助甲方做好成本核算，杜絕浪費，因乙方原因造成材料損耗超過定額范圍以外的或超過甲方審定用量的，按2倍材料價從乙方工程款中扣除。
九、 乙方必須使用固定的勞務隊伍人員，不得臨時聘用其他隊伍人員或嚴禁轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權解除合同，由此發(fā)生的損失費用由乙方承擔。
十、其他條款：
1、合同中未明確部分以項目不管理制度嚴格執(zhí)行;合同中所有應由乙方承擔的經(jīng)濟損失的價值由甲方認定，乙方應無條件接受;該合同中提出的所有罰款直接由施工員開出，無需乙方確認，預算部直接從工程結(jié)算款中扣除。
2、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
3、挖孔深度及土質(zhì)按地勘資料要求和設計要求，深度和地質(zhì)與地勘資料不符請及時通知甲方確認，否則按地勘資料標準深度土質(zhì)辦理
十一、合同中止
有以下事項任何一條發(fā)生時，視為合同中止：
1、 工程完工，竣工驗收，雙方手續(xù)結(jié)清完畢;
2、 建設單位中止施工任務;
3、 因故雙方協(xié)商同意，終止合同;
4、 乙方不能保證工程進度、質(zhì)量、安全要求。
以上條約自雙方簽字、蓋章之日起生效。此合同一式肆份，雙方各兩份，每份均具有同等法律效力。
案例：
劉某1995年3月到廣東某縣個體戶崔某開的飯館打工，雙方簽訂了為期1年的勞動合同，合同終止日期是1996年4月7日。1996年4月7日合同到期后，劉某提出終止合同，并表示要到另一家合營飯店工作。崔某在與劉某辦理終止勞動合同關系時，以劉某事先未給自己打招呼，飯館在劉某走后缺人影響營業(yè)為由，不發(fā)給劉某當月工資，提出必須等招聘到人員后劉某才能離開飯館，否則不能領取工資。為此，雙方發(fā)生爭議。劉某向當?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會提出申訴，請求崔某付清自己當月工資，仲裁委員會受案后，經(jīng)調(diào)查，劉某合同到期終止勞動關系符合法律規(guī)定，經(jīng)調(diào)解崔某在辦理終止合同手續(xù)時，一次付清劉某工資。
專家評析：
勞動部《工資支付暫行規(guī)定》第九條規(guī)定，勞動關系雙方依法解除或終止勞動合同時，用人單位應在解除或終止勞動合同時一次付清勞動者工資。這條規(guī)定對工資支付規(guī)定了兩個原則：一是時間，二是方式。時間是在勞動合同解除或終止時支付工資，方式是一次付清勞動者工資。而本案中，用人一方在勞動者合同到期終止勞動合同時，不向勞動者一方一次付清工資，提出了額外的附加條件，這是不符合法律規(guī)定的。用人方崔某不在終止勞動合同時一次付清勞動者工資的理由也是不能成立的。《勞動法》規(guī)定，勞動合同期滿或者當事人約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。在這里，法律并未規(guī)定在勞動合同期滿終止勞動合同前勞動者必須向用人單位一方打招呼。因此，勞動者一方不承擔因勞動合同終止用人方缺少人員的任何責任。況且，勞動合同期滿終止勞動關系，用人一方也是應當清楚的，怎能把責任推給勞動者？工資是勞動者合法獲得勞動報酬的形式，國家法律、法規(guī)對此不僅明確規(guī)定了支付日期、項目、形式、對象、水平，同時還規(guī)定了完成臨時任務，依法參加社會活動，勞動者各種假期，以及停工、停產(chǎn)等情況下怎樣支付工資的具體辦法。對此，用人單位應當認真貫徹執(zhí)行，企圖以某種借口或不當手段不按規(guī)定支付勞動者工資是違法的。
法定代表人:
住所地:
乙方:
法定代表人:
住所地:
甲、乙雙方經(jīng)友好平等協(xié)商，就××有限公司供貨一事，自愿訂立本合同，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 甲方供給乙方鋼材一批,約××噸,鋼材確保質(zhì)量,產(chǎn)地不限。
單價按現(xiàn)行市場價：
一級鋼 單價 元 噸
二級鋼 單價 元 噸
三級鋼 單價 元 噸
按上列單價結(jié)算付清貨款。
第二條 甲方供給乙方水泥一批,約××噸,水泥產(chǎn)地××××。甲方確保此批水泥質(zhì)量,并提供廠方化驗報告,水泥單價現(xiàn)價按××元 噸結(jié)算付清貨款。
第三條 我公司所供物資(鋼材,水泥)價格隨行就市。
第四條 乙方在我公司所供鋼材入場后,乙方必須先檢驗合格后,方能加工使用,否則,乙方提出的一切質(zhì)量問題及其經(jīng)濟損失由乙方自行負責(若乙方檢驗后,鋼材不合格,乙方必須通知甲方到乙方現(xiàn)場,雙方共同取樣檢驗,若再不合格,未加工的鋼材,甲方負責退貨,并負責工地來回運費)。
第五條 甲方根據(jù)乙方的材料進貨單供貨給乙方(電話或書面形式通知),乙方必須把提貨計劃××天前通知給甲方,甲方組織車輛供貨,直發(fā)或庫提。凡在我公司提的物資(鋼材,水泥)短運費一律由乙方自行負責。
第六條 在生產(chǎn)廠家正常的情況下,甲方保質(zhì),保量急時供貨給乙方,乙方必須按合同約定的付款時間和付款方式結(jié)算付清甲方所供貨貨物的貨。
如逾期不付,甲方立刻停止再供貨,且乙方必須支付給甲方合同所列貨物總貨款的××元 天的違約金,直到乙方付清甲方貨款為止。
第七條 乙方在未付清甲方貨款以前,不得到其它地方去再提貨,若經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方到其它地方提貨一次,甲方要求乙方立即付清所欠貨款,并視乙方行為違約,應向甲方支付違約金××元(××元) 次。
第八條 違約責任
1、違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規(guī)定,承擔違約責任。
2、在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3、違約金的計算方法:（略）。
第九條 保密責任
任何一方對因××商貿(mào)有限公司供貨而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十條 合同終止
1、甲方或乙方如要提前終止本合同,應提前三十天正式書面并電話通知對方,雙方應在結(jié)清所有費用及承擔相應責任后本合同才能終止。
2、合同終止后,合同雙方仍應承擔原合同內(nèi)所規(guī)定之雙方應履行而尚未執(zhí)行完畢的義務與責任。
第十一條 補充與變更
本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十二條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十三條爭議的解決
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果雙方通過友好協(xié)商不能解決爭議，則可通過提起訴訟交有管轄權的人民法院裁決。
第十四條 生效條件
本合同自各方的法定代表人或其授權人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
第十五條 其他
本合同—式三份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)一份，其他用于履行相關法律手續(xù)。
原告中國中醫(yī)研究院中藥研究所(以下簡稱中藥所)向北京市第二中級人民法院起訴稱:我方曾與被告營口市中藥廠(以下簡稱營口藥廠)簽訂"新清寧片"技術轉(zhuǎn)讓合同,合同約定,我方將"新清寧片"的生產(chǎn)技術轉(zhuǎn)讓給營口藥廠,營口藥廠分四次付清技術轉(zhuǎn)讓費60萬元。我方已如約履行了合同義務,但營口藥廠至今未付清全部技術轉(zhuǎn)讓費,經(jīng)多次催要,尚欠40萬元未付,故訴至法院,請求法院判令:第一,營口藥廠立即支付拖欠的40萬元技術轉(zhuǎn)讓費及違約金404 800元;第二,支付此糾紛審理過程中中藥所支付的訴訟費、委托律師費33 058元;第三,解除雙方簽訂的技術轉(zhuǎn)讓合同,營口藥廠立即停止生產(chǎn)"新清寧片";第四,公開向中藥所賠禮道歉。
被告營口藥廠反訴稱:不同意中藥所的訴訟請求,因雙方簽訂合同后,中藥所未依約付給合格的技術資料,致使我方推遲6個月才正常生產(chǎn),故應認定合同正式執(zhí)行日期順延6個月。其次,中藥所承諾"新清寧片"有5年的保護期,在5年內(nèi)不對外擴散此技術,但中藥所違反約定,給我方造成很大的經(jīng)濟損失。請求法院判令:1.合同生效日期順延6個月;2.因原告違約,應支付我方違約金16萬元;3.不再支付剩余的技術轉(zhuǎn)讓費;4.全部訴訟費用由原告方承擔。
二、審判
一審審理及判決內(nèi)容
北京市第二中級人民法院經(jīng)審理查明:1991年1月18日中藥所與營口藥廠簽訂了"新清寧片"技術轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議規(guī)定:中藥所愿將"新清寧片"(含大黃炮制新工藝專利)的生產(chǎn)技術轉(zhuǎn)讓給營口藥廠,向營口藥廠提供符合報批要求的合格文件資料;同意除在中藥所實驗藥廠生產(chǎn)外,5年內(nèi)不再向國內(nèi)任何一家企業(yè)轉(zhuǎn)讓或擴散"新清寧片"生產(chǎn)技術及生產(chǎn)權;中藥所轉(zhuǎn)讓給營口藥廠的技術及文件資料如需修訂,應及時完善交付;營口藥廠愿意向中藥所交付技術轉(zhuǎn)讓費60萬元(含大黃炮制新工藝專利技術費);自協(xié)議生效起40天內(nèi)營口藥廠向中藥所支付轉(zhuǎn)讓費12萬元人民幣(含專利技術費5萬元),中藥所同時向營口藥廠交付全部文件資料;自1991年8月底前再付技術轉(zhuǎn)讓費8萬元(含專利技術費5萬元),1992年11月底以前向中藥所支付技術轉(zhuǎn)讓費20萬元,1993年11月底前再交付20萬元;雙方約定的違約責任是:如中藥所違反約定,應賠償營口藥廠的經(jīng)濟損失,按已交付的技術轉(zhuǎn)讓費比例支付營口藥廠違約金;如營口藥廠不及時交付技術轉(zhuǎn)讓費,每推遲一周應向中藥所償付應交技術轉(zhuǎn)讓費1%的違約金。協(xié)議簽訂后,營口藥廠及時付給了中藥所第一筆技術轉(zhuǎn)讓費12萬元,中藥所亦如約付給全部文件資料。營口藥廠將該資料上報遼寧省衛(wèi)生廳,經(jīng)遼寧省衛(wèi)生廳審查,于1991年3月25日給營口藥廠頒發(fā)了藥品生產(chǎn)批準證書,批準文號遼衛(wèi)藥準字(91)1682-76號。營口藥廠隨即投入生產(chǎn),于1991年7月初生產(chǎn)出首批產(chǎn)品。由于經(jīng)檢測部門檢測不合格,出廠受阻,經(jīng)中藥所派人到廠,重新修訂了產(chǎn)品標準,并將衛(wèi)生部的批文交付給營口藥廠,8月初,營口藥廠的產(chǎn)品經(jīng)遼寧省檢測所重新檢測合格正式批準生產(chǎn)、銷售。營口藥廠于1991年11月11日、1993年2月11日分兩次支付給中藥所技術轉(zhuǎn)讓費6萬元和2萬元。至中藥所起訴時,營口藥廠未再支付剩余的40萬元技術轉(zhuǎn)讓費。期間,中藥所曾致營口藥廠詢問技術轉(zhuǎn)讓費一事,營口藥廠于1993年9月29日復函稱因其資金緊張,請求延緩交付。
另查,《中華人民共和國藥典》是由衛(wèi)生部藥典委員會編纂,收載質(zhì)量標準在近期由地方標準上升為部頒標準的中、西藥及質(zhì)量標準已轉(zhuǎn)為正式批準的新藥。根據(jù)有關條例規(guī)定,在藥典上公布新藥質(zhì)量標準時,采取了對處方劑量、生產(chǎn)工藝不予公布的原則。在此原則下,1993年7月出版的《中華人民共和國藥典》1990年版第二增補本上公布了"新清寧片"的質(zhì)量標準。此外,"新清寧片"的關鍵工藝即"中藥大黃炮制新工藝",中藥所于1985年4月1日申請發(fā)明專利,1991年3月6日被正式授權,專利號為85100957.3.
又查,營口藥廠提供的證據(jù)即1994年5月23日營口藥廠購買大黃飲片的發(fā)票,與訴本案中藥所擴散"新清寧片"技術的事實無關。其次,中藥所訴營口藥廠部分"新清寧片"質(zhì)量不合格,以致影響了作為研制單位的中藥所的聲譽,并未向法院提供相應的證據(jù)。
北京市第二中級人民法院認為,中藥所與營口藥廠雙方訂立的技術轉(zhuǎn)讓合同,未違反法律規(guī)定,合同自簽字蓋章后即具有法律效力,雙方均應依合同約定嚴格履行。如有一方違約,另一方有權要求違約方履行義務,并支付違約金,但違約金賠償不得超過合同標的數(shù)額。如違約行為不足以影響合同的履行,合同仍應繼續(xù)履行。本案雙方簽訂合同后,中藥所依約及時交付了文件資料,并協(xié)助營口藥廠通過了產(chǎn)品檢測,使其很快投入了"新清寧片"的生產(chǎn)、銷售。而營口藥廠除依約交付了第一筆技術轉(zhuǎn)讓費外,并未及時交付剩余款項,至中藥所起訴時仍拖欠40萬元技術轉(zhuǎn)讓費,營口藥廠顯系違約,其應承擔相應違約責任。關于營口藥廠反訴中藥所以承諾"新清寧片"有五年行政保護期為條件,收取高額費用,其行為帶有欺詐性一節(jié),并無事實依據(jù),法院不予采納。關于營口藥廠所訴中藥所違約公開和擴散"新清寧片"技術,經(jīng)核實,《中華人民共和國藥典》系衛(wèi)生部藥典委員會依行政法規(guī)編制,只公開藥品質(zhì)量標準,完全系行政行為,中藥所對此并無過錯。至于中藥所私下擴散了此技術,證據(jù)不足,該院亦不予支持。綜上所述,對中藥所要求營口藥廠給付剩余技術轉(zhuǎn)讓費并支付違約金的請求,北京市第二中級人民法院予以支持。但中藥所所提營口藥廠支付違約金及其相應數(shù)額超出合同標的部分,因違反有關規(guī)定不予采納。中藥所提出判令營口藥廠停止生產(chǎn)"新清寧片"的請求理由不充足,該院不予支持。
北京市第二中級人民法院依照《中華人民共和國技術合同法》第九條、第十二條、第十六條、第十七條第三款、第四十一條第一款第一項,《中華人民共和國技術合同法實施細則》第二十二條之規(guī)定作出判決:一、營口藥廠給付中藥所技術轉(zhuǎn)讓費40萬元;二、營口藥廠給付中藥所違約金40萬元;三、駁回中藥所其他訴訟請求;四、駁回營口藥廠的訴訟請求。訴訟費13 058元,由中藥所負擔1 000元,由營口藥廠負擔12 058元,反訴費4 710元,由營口藥廠負擔。
營口藥廠不服一審判決,向北京市高級人民法院提出上訴,其上訴理由是:一、中藥所與營口藥廠簽訂的"新清寧片"技術轉(zhuǎn)讓費協(xié)議是無效的。理由和根據(jù)是:1.中藥所與營口藥廠簽訂"新清寧片"技術轉(zhuǎn)讓協(xié)議時,沒有依法取得"新清寧片"的研制權,不具有轉(zhuǎn)讓"新清寧片"技術的主體資格;2.中藥所同營口藥廠簽訂的"新清寧片"技術轉(zhuǎn)讓協(xié)議,違背了衛(wèi)生部的有關規(guī)定,屬于非法轉(zhuǎn)讓;3.中藥所在簽訂該協(xié)議時采取了欺詐手段,隱瞞該藥的生產(chǎn)權保護期還剩4個月零9天這一重大事實。二、造成雙方簽訂的技術合同無效的過錯在中藥所一方。請求二審法院撤銷一審的錯誤判決,重新作出公正判決。中藥所服從原審判決。
二審審理及判決內(nèi)容
北京市高級人民法院經(jīng)過審理,在認定了一審法院查明事實的基礎上,又查明:中國中醫(yī)研究院中藥研究所實驗藥廠(以下簡稱實驗藥廠)的前身是中藥所的"科研中試車間
",1984年改名為實驗藥廠,該實驗藥廠是中藥所的一個部門。1987年"新清寧片"申報新藥證書時,因為該藥是在實驗藥廠作的中試,又要在實驗藥廠生產(chǎn),所以新藥證書及生產(chǎn)批件上的研制單位均填寫為實驗藥廠,鑒于當時實驗藥廠是中藥所的下屬部門,由中藥所直接領導,故未申請更正。1990年12月中國中醫(yī)研究院對實驗藥廠的領導體制進行調(diào)整,實驗藥廠不再屬中藥所領導,加之實驗藥廠只是具體生產(chǎn)單位,并非"新清寧片"的研制單位,所以,經(jīng)衛(wèi)生部批準,于1991年1月25日將"新清寧片"的研制單位由實驗藥廠更改為中藥所。并于1991年1月28日換發(fā)了新藥證書,換發(fā)后的新藥證書仍用原來的證書文號。中藥所已將換發(fā)后的新藥證書副本及時交給了營口藥廠。
北京市高級人民法院認為:中藥所與營口藥廠所簽技術轉(zhuǎn)讓合同未違反有關法律規(guī)定,應依法確認合同有效。營口藥廠上訴稱合同無效的三點理由均不能成立。事實及有關文件證
明"新清寧片"的研制單位確系中藥所,而非實驗藥廠,中藥所轉(zhuǎn)讓"新清寧片"技術不存在主體不合格問題。中藥所與營口藥廠簽訂技術轉(zhuǎn)讓合同后,及時將換發(fā)后的新藥證書副本交給了營口藥廠,使其成為合法的受讓單位,并依約及時交付了文件資料,協(xié)助營口藥廠通過了產(chǎn)品檢測,使其生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。中藥所如約履行了合同,并未違反衛(wèi)生部的有關規(guī)定。至于實驗藥廠沒有換發(fā)后的新藥證書副本,目前還在生產(chǎn)"新清寧片"一事,與本案無關,本院不予處理。關于新藥的技術轉(zhuǎn)讓必須根據(jù)醫(yī)療的需要,合理布局問題,正是因為衛(wèi)生部同意將"新清寧片"技術轉(zhuǎn)讓給營口藥廠,遼寧省衛(wèi)生廳經(jīng)審查后才給營口藥廠頒發(fā)了藥品生產(chǎn)批準證書,因此,營口藥廠認為中藥所違反衛(wèi)生部行政規(guī)定,沒有根據(jù)。另外,營口藥廠僅以中藥所交付給其的是換發(fā)后的新藥證書副本來認定中藥所與其簽合同時采取了欺詐手段,隱瞞該藥的生產(chǎn)權保護期還剩4個月零9天一節(jié),無事實依據(jù),本院不予采納。
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規(guī)格：
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期：______年______月______日
5工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
第四條：付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款，，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第七條：合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第八條：合同生效
1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：(簽章) 乙方：(簽章)
勞動法中沒有規(guī)定離職后多久把工資結(jié)算完的規(guī)定，但是《工資支付暫行規(guī)定》中有規(guī)定用人單位應在解除或終止勞動合同時一次付清勞動者工資。用人單位不予結(jié)清的可以申請勞動仲裁。
【法律依據(jù)】
《工資支付暫行規(guī)定》第九條規(guī)定：勞動關系雙方依法解除或終止勞動合同時，用人單位應在解除或終止勞動合同時一次付清勞動者工資。
（來源：文章屋網(wǎng) ）
確定裝修設計方案：確定裝修設計方案。裝修房屋清包也一定要先確定裝修方案，這樣才可以更好的來購買所能夠使用到的裝修材料。一般都是根據(jù)設計師的設計效果圖來購買裝修材料的，這一點房主們一定要注意，不然的話，設計師的設計圖紙就是廢紙了。
制定預算表：選擇清包不要盲目的去采購，支付，一定要計算一個詳細的預算表，這樣才能夠更好的與裝修公司提供的裝修材料預算作對比。房主們要先經(jīng)過市場調(diào)查，確定一些想要購買的裝修材料的大概的費用是多少，制定預算表，做到心中有數(shù)。
簽訂合同：清包當然也要簽訂合同，畢竟除了裝修主材之外，其他的都是要由裝修公司來完成的。在簽訂合同的時候，房主要將裝修公司的所有的責任看清楚，同時還要看清楚房主自己的責任，千萬不要粗略的去看，避免落入陷阱之中。清包裝修步驟在簽訂合同之后就是開始施工了，這之前房主一定要購買好全部的主材，不然的話就會耽誤施工的進度，從而給自己和裝修公司帶來經(jīng)濟損失和時間損失。如果說想要了解更加詳細的清包裝修流程的話，可以到專業(yè)的裝修平臺上面去咨詢。
（來源：文章屋網(wǎng) ）
案情：
李木與某房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了一份商品房購銷合同，李木向該開發(fā)商購買一套住房，總價款為11.8萬元。合同約定，李木于簽訂合同當日支付總價款的50%，2003年6月30日前支付另50%，開發(fā)商于2003年6月30日前將經(jīng)過竣工驗收合格、符合約定的商品房交付給李木。同時約定，該房驗收合格后，開發(fā)商應書面通知李木辦理交付手續(xù)，并于通知之日起10日內(nèi)付清應付款項。合同簽訂后，李木即支付了第一筆房款5.9萬元。到了2003年6月30日，房屋并未竣工，李木亦未交付第二筆房款。2004年初，李木交清了第二筆房款5.9萬元，開發(fā)商也于同日交房給李木。但李木隨即提出，開發(fā)商遲延交房應承擔違約責任。開發(fā)商則認為，雖然商品房在約定日未竣工，但李木也未按約支付第二筆房款，在李木本人未履行自己義務的情況下，無權要求開發(fā)商履行交房義務，屬于雙方違約，相互抵消。且此后李木交清房款，開發(fā)商同時交房，應視為雙方對履行期限重新達成一致，是對原合同的一種變更，因此雙方都無須承擔違約責任。
評析：
這起案件雙方爭議的焦點實質(zhì)上是雙方當事人在交房交款時間上究竟有無構(gòu)成違約。
存在兩種意見，一種認為：按雙方所訂合同約定，是交余款、付房屋，雖然是同一天，但在表述上就有先后之分，交房的前提是付清余款，李木不交余款在前，開發(fā)商沒有交房在后，所以李木有違約責任。開發(fā)商雖也有違約，但責任有輕重之分。具體說應可以認為雙方的違約互抵。
另一種意見認為：李木按合同約定向開發(fā)商支付了首筆房款后，開發(fā)商即應當按照合同約定的時間交房。如果開發(fā)商要求李木按約定時間交付剩余房款，則必須在房屋驗收合格后向李木發(fā)出書面通知，李木于收到通知后十日內(nèi)付清余款。也就是說合同中的這項約定，實際上將李木的付款時間延長了十天，而不是同時履行，更不是先付款后交房。事實上，由于開發(fā)商客觀上無法在約定時間交付房屋，故而不能發(fā)出通知，為違約在先。李木在開發(fā)商履行交房義務之前依法享有同時履行的抗辯權，所以李木在開發(fā)商交付房屋時付清余款不屬于違約行為，不應承擔違約責任。同理，開發(fā)商則要承擔相應的遲延交房的違約責任。
判決：
此案經(jīng)法院審理，合議意見傾向后一種意見。最終判決開發(fā)商承擔遲延交房違約責任，向李木支付違約金5千余元。
甲方（賣方）：
甲方法定代表人：
甲方委托人：
乙方（買方）：
乙方法定代表人：
乙方委托人：
合同履行地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材事宜達成如下協(xié)議：
一、乙方工程的地點及名稱：____________________________________________________________.
二、乙方因工程需要，自（公歷）______年______月____日至________年____月____日止，不定時、多批次向甲方采購鋼材，總需貨量約________噸。
三、乙方工程日期：自（公歷）____年____月____日起至____年____月____日完工。
四、交易方式：
1.在本合同有效期內(nèi)，乙方指定________作為乙方代表，可以口頭或書面形式向甲方訂貨，有權簽收甲方的供貨單，乙方對該代表的一切行為均予以認可。除該代表外，乙方其他人員除有書面特別授權外，無權行使本合同項下乙方之權利；
2.在合同有效期內(nèi)，乙方代表可以用電話、訂貨單等形式通知甲方所需采購鋼材的具體品名、規(guī)格、數(shù)量等，甲方應當按照乙方的要貨通知在五天之內(nèi)將乙方所需之鋼材送達雙方指定地點，如有特殊原因無法及時送達的，甲方應及時通知乙方；
3.乙方在甲方的鋼材送達之后，應當場予以清點數(shù)量，核對規(guī)格、品名、價格等，核實、確認后在甲方的送貨單或者供貨單上簽名，該送貨單或供貨單作為甲乙雙方結(jié)算的憑證；
4.前兩個月甲方的送貨量只限定在____噸_____噸之間；此后每個月乙方需甲方的送貨量累計都不得超過____噸，并不得少于____噸；超出部分甲方可不予送貨。
五、鋼材的計量方式：除線材按實際重量計算外，按國家標準理算。
六、鋼材的價格：按送貨當本優(yōu)質(zhì)鋼價每噸加____元。
七、交貨（提貨）地點、方式：每批鋼材的交貨地點為昆山市東澳鋼材現(xiàn)貨市場，由甲方代辦托運至合同約定的工程地點。
八、質(zhì)量要求、技術標準：甲方所供鋼材必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準，并隨貨出具當批次貨物的質(zhì)量保證書。
九、驗收標準、方法；乙方應于甲方送達鋼材之日起48小時內(nèi)（法定節(jié)假日除外）取樣送達當?shù)胤ǘz測部門進行國家質(zhì)量標準檢測，檢測合格后方可使用。未經(jīng)檢測乙方投入使用的，甲方對此概不負責。如鋼材經(jīng)檢測為不合格，乙方應當在收到檢測報告后24小時內(nèi)書面通知甲方，甲方應于收到乙方通知后及時將該批鋼材退回并于48小時內(nèi)（法定節(jié)假日除外）及時供應合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
十、結(jié)算及付款方式
1.基于乙方需貨量大、工程周期長，加上甲方同意對此800噸款項乙方可于合同終止前最后六個月（即：________年____月____日起至________年____月____日）內(nèi)予以結(jié)清，乙方同意給予甲方每個月________元補償，此項補償款乙方應于每月結(jié)款日（即：每月____日）同貨款一同結(jié)算；
2.對于甲方最初兩個月（即____年____月與____年____月）所送鋼材之貨款，除甲方同意給予乙方延期結(jié)款的800噸貨款外，乙方應于送貨之日起兩個月內(nèi)予以結(jié)清其余貨款；
3.若每個約定結(jié)算月乙方需甲方送貨量超過第四條第四款之約定，并甲方予以送貨的，乙方應予該貨物送達之日起____日內(nèi)，對超出部分之貨款用現(xiàn)金結(jié)算；
4.付款方式：________________________________________________________________________________ .
十一、違約責任
1.若乙方未對前述第十條第一款之補償金及甲方在合同之初所送之鋼材貨款（除乙方可延期結(jié)款的800噸鋼材貨款外）未在送貨之日起兩個月內(nèi)予以結(jié)清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按總貨款（含可延期之800噸貨款及前述第十條第一款之補償金）每日千分之三計算逾期違約金；
2.在合同履行期內(nèi)，若乙方更換供應商，應提前15日通知甲方，并于通知到達甲方之日起五日內(nèi)向甲方付清所有貨款，否則，每逾期一日，乙方應向甲方支付所欠款項千分之三的違約金；
3.因甲方所提供鋼材不合格，并且沒有及時予以更換的，每逾期一日，甲方應向乙方支付該批不合格鋼材相應貨款千分之三的違約金；
4.乙方未按合同約定付款的，甲方有權中止合同，并開始按所欠款項每日千分之三向乙方收取違約金，待乙方結(jié)清相應貨款后，合同繼續(xù)履行；若乙方逾期付款達_____日，甲方有權單方終止合同，并于終止合同之日起五日內(nèi)，予以結(jié)清所有款項。若逾期，則乙方應按所欠總款項每日千分之三向甲方支付逾期違約金；
5.因不可抗力因素導致合同無法履行的，雙方可終止合同。乙方應于合同終止之日起五日內(nèi)向甲方結(jié)清所有款項。逾期支付的，每逾期一日，乙方應向甲方支付所欠貨款總額的千分之三的逾期違約金；
6.乙方每個約定結(jié)算月應按照第四條第四款之規(guī)定數(shù)量要求甲方送貨，如未達到此數(shù)量，甲方有權單方解除合同，并有權要求乙方于五日內(nèi)付清所有貨款，逾期，則每逾期一天按所欠貨款總額千分之三向甲方支付逾期違約金。
十二、糾紛解決方式
若合同發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向合同履行地人民法院。
十三、其他約定事項
1.約定鋼材廠家為：馬鋼、沙鋼、西城、南鋼、永剛、中天、日照、蘇鋼、杭鋼、山西長冶、江蘇鴻泰、無錫雪浪等廠家；
2.“約定結(jié)算月”：即從第一個結(jié)算日起至第二個結(jié)算日計一約定結(jié)算月；此后以此類推。
3.每月________日作為結(jié)算日；
本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章即生效。
甲方單位：___________（章） 乙方單位：______________（章）
甲方委托人：___________ 甲方委托人：______________
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
現(xiàn)就甲方所委托的_________設計事項，乙方接受設計委托，就委托設計事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，并依據(jù)《中華人民共和國合同法》，簽訂本合同，雙方承諾信守執(zhí)行：
一、委托事項：_____________________________
二、付款方式：
1、甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內(nèi)將委托設計總費用的_________％付給乙方，原則上，乙方收到甲方的款項后作為設計的開始時間。
2、設計完成后，甲方需在三天內(nèi)簽名或蓋章確認（以傳真方式確認同樣有效），確認后甲方應即付清設計費用的全部余款。
三、設計的時間 根據(jù)本合同附件1的設計套餐內(nèi)容和相對應的工作方式，甲方選定委托設計形式，按照甲方所選，乙方應在_______個工作日內(nèi)，遵照甲方對委托設計所提出的意向和理念設計出初稿并交于甲方審定，在甲方審定意見基礎上，乙方應在_______工作日內(nèi)完成終稿設計（由甲方原因耽誤的時間，完稿時間應順延）。
四、知識產(chǎn)權約定：
1、乙方對設計完成的作品享有著作權，甲方在將委托設計的所有費用結(jié)算給乙方后，乙方所設計的作品的著作權將自動轉(zhuǎn)給甲方。
2、甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據(jù)《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
3、未被甲方采用的設計方案，知識產(chǎn)權仍歸乙方。
五 、雙方的權利義務：
甲方義務：
1、甲方按照合同約定支付相關費用；
2、甲方有義務提供有關企業(yè)資料或其他有關資料給乙方；
甲方權利：
1、在乙方設計初稿之前，甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。
2、在乙方設計初稿之后、和在按甲方選定的委托設計形式中規(guī)定的設計流程中，甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見；
乙方義務：
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計。
2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品。
乙方權利：
1、乙方有權要求甲方提供有關企業(yè)資料供乙方設計參考；
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項；
3、乙方有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品；
六、違約責任：
1、甲方在乙方已開始展開委托設計、但設計作品初稿完成之前單方面終止合同的，所預付的費用無權要求退回；甲方在乙方委托設計作品初稿完成后單方面終止合同的，應當支付全額的設計費用。
2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。
七、不可抗力因素：
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同時，由雙方協(xié)商解決，確實無法調(diào)節(jié)，則由仲裁機關或根據(jù)合同法辦理。
八、合同生效
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日；
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽定本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
一、工程地址：
二、居室規(guī)格：房型層(式)室廳衛(wèi)。
三、施工內(nèi)容：詳見本合同附件《裝飾施工內(nèi)容表》。
四、委托方式：雙方商定采取下列第種承包方式。
1.乙方包工、包全部材料;
2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程開工日期：年月日
六、工程竣工日期：年月日
工程總天數(shù)：天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)元。
第三條：質(zhì)量要求
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附
件《家庭裝飾工程主材料報價單》。
二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的
費用，應另簽定補充合同。
三、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由
乙方負責。
第四條：材料供應
一、甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝飾工程，非經(jīng)甲方同意，
不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第五條：付款方式
一、合同一經(jīng)簽定，甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。
支付次數(shù)支付時間支付金額
第一次開工前三日年月日元
第二次工程進度過半年月日元
第三次工程驗收合格年月日元
二、甲方付清工程價款，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結(jié)算單》，乙方向甲方辦理移交及發(fā)放工程保修卡，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質(zhì)量保修卡》
三、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格
未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
四、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》，雙方應簽定補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。
第六條：爭議解決
1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向
__市仲裁委員會申請仲裁;
__人民法院提訟。
(將不選定的解決方式劃出)
第七條：合同的變更和解除
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后，重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中，任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第八條：合同生效
一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)
住所地址：地址：
委托人：委托人：
電話：電話：
簽約地址：
